友情链接

常州俊 杰人力资源有限公司              常州俊 杰保安服务有限公司              常州俊 杰物业管理有限公司              常州俊 杰劳务专业合作社              常州俊 杰人力有限公司天宁分公司

页面版权所有 @ 2018 常州俊杰集团    

   

绿化园 林工程施工合同

浏览量:

发包方:(以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方)常州俊 杰物业管理有限公司

根据《中华人 民共和国合同法》、《建筑安 装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程实际情况,签订本合同,以资双方共同遵守。

第一条  工程概况

1.工程名称:

2.工程地点:

3.工作内容:

第二条  工期

本工程工期为  天,自       日到         日,非乙方 原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误,工期顺延。

(一)如遇下 列原因工期顺延:

1.未及时 签审施工图纸和施工组织计划;

2.设计变更;

3.甲方未 能按期提交施工场地;

4.连续4小时遇雨和停水、停电;

5.未按合 同规定时间拨付工程款项;

6.遇不可抗拒因素。

(二)竣工验收:

1.甲方在 收到乙方竣工报告的5日内组织验收,否则视 为默认工程合格并进行竣工结算;

2.若未能通过竣工验收,双方应 确定整改方式及时间,再次验收程序同上。

第三条 工程合同价款及支付方式

1.经双方 商定本工程暂定造价     元;

2.本工程 按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算;

3.结算工 程量以现场实际收方量为准。

4.合同签订后5日内,甲方支 付乙方工程预付款    元整;

5.工程竣 工并验收合格后15日内,双方按合同第三条第2、第3款办理结算,结算后 一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%,余结算总额的5%作为保修金,保修期 满后甲方付清余款。

第四条保修期

1.保修期:从乙方 递交竣工报告后的第七日起算,保修责 任按国家有关规定执行。其中植物保活期一年,工程部 分保修期为一年。

2.成活率:植物管 护移交时按行规达到95%的成活率。

第六条双方的责任

(一)甲方责任:

1.保证施 工场地具备开工条件,保证施工所需用水、用电;

2.合同签 定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图,并以书 面形式通知乙方;

3.负责协 助办理施工的各项进场手续。

4.负责协 调现场各施工单位间的关系;

5.若施工 变更应以书面形式通知乙方;

6.按合同 规定时间按时付款。

(二)乙方责任:

1.按甲方 签市的施工图和确定的变更通知内容,结合有关规范组施工;

2.接受甲 方指派的现场代表的管理;

3.文明施工,安全生产,确保工程质量,按期完工;

4.负责施 工中的成品保护;

第七条甲、乙双方 现场代表及责任

1.甲方现场代表:甲方代 表作为现场签证代表;

2.乙方现场代表:乙方代 表作为接受甲方书面通知的代表

第八条 材料的认定及采购

1.乙方应 按设计要求对材料自行采购,涉及装 饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。

2.设计材料变更须经甲方认定并以书 面形式通知乙方后,乙方方可购买。

第九条违约责任

(一)甲方违约责任:

1.甲方未 履行合同规定的义务,除顺延竣工期外,还应赔 偿乙方因此发生的实际损失;

2.甲方对工程中途停建、缓建或 由于设计变更造成的停工,应采取 措施补救或减少损失,同时赔 偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的 机械设备调运等实际损失;

3.甲方超 过合同规定期限验收或未按合同规定付款,每超一日,按合同总额的5%向乙方 支付逾期违约金。

(二)乙方违约责任:

乙方未 按合同规定完成工程,且无故 拖延时间影响工程进度,每延一日,按合同总额的5%向甲方支付违约金。

第十条  争议解决方式

在合同履行中,双方因 履行合同发生争议,应协商解决。协商无果,双方约 定向施工所在地人民法院起诉。

第十一 条本合同经双方签字盖章后生效。

第十二条未尽事宜,双方协商解决。

第十三 条本合同式一份双方各执一份,均具同等法律效力。

甲方(盖章):                   乙方(盖章):

代表人:                        代表人:

俊杰服务方案

友情链接:    1010cc彩票-安全购彩   悟空彩票官网_悟空彩票app   彩票软件免费版_彩票软件破解版   彩票在线平台_彩票在线购买   铭乐棋牌app